Р. обратилась в суд с иском к С. о защите прав потребителя, указав, что 10 апреля 2023 г. между ними был заключен договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в жилом помещении, расположенном в городе Мончегорске, в срок по 25 мая 2023 г. Стоимость работ договору подряда составила 406 855 руб. При заключении договора истцом были уплачены ответчику денежные средства на приобретение материалов и оборудования в размере 292 500 руб. Ответчик в установленный договором срок работы не выполнил, начав производство работ, не закончил их без объяснения причин, на телефонные звонки не отвечал.

Истец просила взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере 292 500 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работы за период с 26 мая 2023 г. по 23 января 2025 г. в размере 292 500 руб., неустойку за нарушение срока возврата уплаченной суммы за период с 24 января 2025 г. по 22 июля 2025 г. в размере 292 500 руб., компенсацию морального вреда в сумме 50 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Ответчик С., извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела в установленном законом порядке, в судебное заседание не явился, мнения по иску не представил.

Установив, что работы по договору подряда от 10 апреля 2023 г. ответчиком не были выполнены, у заказчика возникло право требовать возврата оплаченной ею суммы в размере 292 500 руб., суд удовлетворил требования истца в указанной части.

Поскольку ответчиком было допущено нарушение срока выполнения работ по договору подряда, суд взыскал с ответчика неустойку за нарушение установленных договором сроков выполнения работ за период с 26 мая 2023 г. по 23 января 2025 г. в размере 292 500 руб.

Оснований для взыскания с ответчика неустойки за просрочку возврата уплаченной по договору денежной суммы суд не усмотрел, поскольку требований к ответчику об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, истец не предъявляла, в претензии, направленной ответчику, содержалось лишь требование о предоставлении отчета о потраченных на материалы и оборудование средствах, а также выполнении работ, предусмотренных договором, в связи с чем, обязанность по возврату стоимости оплаченной истцом по договору услуги в десятидневный срок, у ответчика не возникла.

Принимая во внимание, что ответчиком права истца как потребителя были нарушены и в добровольном порядке законные требования истца не удовлетворены, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа, предусмотренного Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», размер которого составил 297 500 руб., а также компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб.

Решение суда сторонами не обжаловано и вступило в законную силу.